Decisión nº KP02-G-2010-000067 de Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo de Lara, de 24 de Enero de 2011
| Fecha de Resolución | 24 de Enero de 2011 |
| Emisor | Juzgado Superior Civil Contencioso Administrativo |
| Ponente | Marilyn Quiñonez Bastidas |
| Procedimiento | Cumplimiento De Contrato |
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA REGIÓN CENTRO OCCIDENTAL
Exp. Nº KP02-G-2010-000067
En fecha 9 de diciembre de 2010, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (No Penal) de Barquisimeto, escrito contentivo de la acción por cumplimiento de contrato interpuesta por las abogados H.R., B.H., M.C. e Ydaileny Díaz, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 133.322, 108.763, 72.982 y 131.041, respectivamente, en su condición de apoderados judiciales de la sociedad mercantil CVA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y SERVICIOS AGRÍCULOAS, S.A., inscrita en el Registro mercantil VII de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 22 de julio de 2005, bajo el Nº 27, tomo 535-A-VII, con reforma inscrita en fecha 31 de enero de 2007, bajo el Nº 37, tomo 696-A-VII, contra la sociedad mercantil INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SIL, C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en fecha 13 de septiembre de 2000, bajo el Nº 27, tomo 153-A, y solidariamente a la sociedad mercantil UNIVERSAL DE SEGUROS C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 18 de agosto de 1992, bajo el Nº 7, tomo 14-A, con modificación inscrita en el mismo Registro Mercantil, bajo el Nº 67, tomo 71-A, en fecha 26 de septiembre de 2000, e inscrita en la Superintendencia de Seguros, en fecha 29 de octubre de 1993, bajo el Nº 111.
En fecha 16 de diciembre de 2010, es recibido el presente asunto en este Juzgado Superior.
En tal sentido, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, pasa a revisar los términos en que ha sido planteada la presente acción a los fines de pronunciarse sobre su admisibilidad.
I
DE LA ACCIÓN POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Mediante escrito presentando en fecha 9 de diciembre de 2010, la parte accionante, ya identificada, interpuso acción por cumplimiento de contrato con base a los siguientes alegatos:
Que en fecha 27 de mayo de 2009, su representada celebró contrato de obras signado con el Nº CVA-ECISA-INFRA-017-09, con la sociedad mercantil Inversiones y Construcciones Sil, C.A., a los fines de realizar la construcción de infraestructura para la instalación de agrotiendas socialistas en los estados Guárico (Medalla e Infante), Barinas (Zamora y Pedraza), Apure, Lara, Zulia, Mérida, Táchira, Trujillo, Monagas, Sucre y Bolívar para el plan de expansión del año 2009, por un monto de seis millones trescientos sesenta y un mil novecientos cuarenta y tres bolívares con noventa y un céntimos (Bs. 6.361.943, 91).
Que con motivo a la celebración del contrato, se le otorgó a la contratista el cincuenta por ciento (50%) del monto de la obra contratada, según orden de pago Nº 2810, de fecha 16 de julio de 2009, previa presentación de fianza de anticipo, fiel cumplimiento y garantía laboral.
Que la fianza de anticipo fue otorgada por la sociedad mercantil Universal de Seguros, C.A., mediante contrato Nº 07-16-2009693, por un monto de tres millones ciento ochenta mil novecientos setenta y un bolívares con noventa y seis céntimos (Bs. 3.180.971, 96), la cual fue autenticada por ante la Notaria Pública Primera de Barquisimeto, bajo el Nº 61, tomo 67, de fecha 27 de mayo de 2009.
Que la fianza de fiel cumplimiento se constituye mediante contrato Nº 07-16-200969, otorgado por la sociedad mercantil Universal de Seguros, C.A., por un monto de novecientos cincuenta y cuatro mil doscientos noventa y un bolívares con cincuenta y nueve céntimos (Bs. 954.91, 59), autenticada por ante la Notaria Pública Primera de Barquisimeto, bajo el Nº 63, tomo 67, en fecha 27 de mayo de 2009.
Que la fianza de garantía laboral fue constituida bajo el Nº 07-16-2009695, otorgada por la sociedad mercantil Universal de Seguros, C.A., por un monto de ciento treinta y cinco mil doscientos ochenta y seis bolívares con treinta céntimos (Bs. 135.286, 30), autenticada por ante la Notaria Pública Primera de Barquisimeto, bajo el Nº 64, tomo 67, en fecha 27 de mayo de 2009.
Que en fecha 18 de enero de 2010, luego de transcurridos 107 días efectivos para la ejecución de la obra, la contratista solicitó una prórroga y obligándose a concluir la obra para el 15 de abril de 2010, pero que de una inspección realizada, se evidenció que la misma no había mostrado interés en la culminación de la obra.
Que para el 27 de mayo de 2010, la contratista aún no había avanzado en la ejecución de la obra, razón por la cual se fijó una reunión a los fines de exigir el cumplimiento de las obligaciones y puntualizar la fecha de culminación de la obra, y para el 10 de agosto de 2010, se procedió mediante acto administrativo a rescindir el contrato suscrito con la sociedad mercantil Inversiones y Construcciones Sil, C.A.
En consecuencia, proceden a demandar a la sociedad mercantil Inversiones y Construcciones Sil, C.A. y solidariamente a la sociedad mercantil Universal de Seguros, C.A., para que convengan o sean condenadas a la devolución del anticipo que se otorgó y que no se amortizó, ejecución de la cláusula penal, ejecución de la fianza laboral y las costas y costos del proceso, razón por la cual estimaron la presente acción en la cantidad de cinco millones quinientos veintidós mil ciento setenta y siete bolívares con diecinueve céntimos (Bs. 5.522.177,19).
II
DE LA COMPETENCIA
Como punto previo, debe este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental pronunciarse sobre su competencia para conocer de la presente causa.
Así, se observa que la parte demandante conforme a los fundamentos de hecho y de derecho explanados a lo largo de su escrito libelar y demás recaudos que hasta el momento conforman el presente asunto, ejerce una acción por cumplimiento de contrato para que le sean reintegrados los montos por anticipo que se otorgó y que no se amortizó, ejecución de la cláusula penal, ejecución de la fianza laboral causados por el incumplimiento de la obligación contractual asumida por la sociedad mercantil Inversiones y Construcciones Sil, C.A., y la sociedad mercantil Universal de Seguros C.A., con ocasión al contrato de obra y los contratos de fianza de fiel cumplimiento, fianza de anticipo y fianza de garantía laboral, suscritos en fecha 27 de mayo de 2009, acción fue estimada por la cantidad de cinco millones quinientos veintidós mil ciento setenta y siete bolívares con diecinueve céntimos (Bs. 5.522.177,19).
En este sentido, desde el punto de vista orgánico resulta inequívoco que el conocimiento de la presente demanda corresponde a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en virtud de que la presente acción ha sido interpuesta por una empresa del Estatal, a saber, la sociedad mercantil CVA Empresa Comercializadora De Insumos y Servicios Agrículoas, S.A., adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, por lo que el Estado ejerce un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración, operando así, la aplicabilidad del artículo 7 numeral 3 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
No obstante, la sola configuración del criterio orgánico no resulta determinante a los fines de precisar a que Órgano Jurisdiccional con competencia en materia administrativa será el llamado a resolver ciertas pretensiones dirigidas por los particulares, pues actualmente la Jurisdicción concebida en el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela está integrada por distintos Tribunales que han sido establecidos por la Ley respectiva atendiendo específicamente a determinada materia o aquéllos Tribunales que sin pertenecer a dicha Jurisdicción, ejercen por Ley una competencia especial que corresponde a ésta.
Lo anterior, encuentra su razón –tal y como lo ha señalado la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia- en el hecho de que el fuero atrayente de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para el conocimiento de aquellas causas en donde sea parte la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados, o los Municipios, ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración, no puede operar indiscriminadamente en todo tipo de pretensiones, pues se debe garantizar la idoneidad del órgano jurisdiccional y la figura del Juez Natural para resolver la materia de fondo en resguardo del debido proceso.
Para el caso en concreto, adquiere gran relevancia el hecho de que la acción interpuesta es de contenido patrimonial, por lo que, a los fines de determinar la competencia para conocer y decidir el presente asunto, se debe atender igualmente a la cuantía de la demanda, puesto que la petición principal de la parte accionante está circunscrita a una pretensión de condena de cantidades líquidas de dinero.
En este sentido, merece especial referencia la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en Gaceta Oficial Nº 39.447 de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 16 de junio del 2010, texto normativo destinado a regular la organización, funcionamiento y competencia de los Tribunales que integran dicha Jurisdicción; por lo que en principio será a partir de las disposiciones de esta Ley, específicamente en su Título III; que se establecerá a que Órgano Jurisdiccional corresponderá el conocimiento de determinado asunto.
Así, en virtud de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se observa que en el caso de los Juzgados Superiores, específicamente en su artículo 25, se determinó entre sus competencias la siguiente:
Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa son competentes para conocer de:
(…omissis…)
2. Las demandas que ejerzan la República, los estados, los municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación en la cual la República, los estados, los municipios u otro de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía no excede de treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.), cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad.
(…omissis…)
(Subrayado de este Juzgado)
La anterior disposición limita la competencia de los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo, al conocimiento de aquellas demandas interpuestas por la República, los estados, municipios, o algún instituto autónomo, ente público o empresa en la cual alguno de los entes mencionados ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración, si la cuantía del asunto no excede de las treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.), salvo que su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal.
De la revisión del escrito libelar, se puede evidenciar que la parte demandante ha estimado la acción de cumplimiento de contrato en la cantidad de cantidad de cinco millones quinientos veintidós mil ciento setenta y siete bolívares con diecinueve céntimos (Bs. 5.522.177,19), monto éste que llevado a la unidad tributaria vigente para la fecha de interposición de la demanda arroja un total de ochenta y cuatro mil novecientos cincuenta y siete unidades tributarias (84.957 U.T.) pues para ese momento el valor de la unidad tributaria era de sesenta y cinco unidades tributarias (65 U.T.), según P.A. Nº SNA1/2010-0007, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.36,1 del 4 de febrero de ese mismo año, con lo cual se denota la no ocurrencia del requisito de la cuantía atribuida a este Tribunal Superior según lo establecido en el artículo 25 numeral 2 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, lo que a su vez trae como consecuencia que el conocimiento de la presente causa corresponda a otro Órgano Jurisdiccional.
Al verificarse que no se encuentran configurados todos los elementos atributivos de competencia para que este Juzgado Superior entre a conocer y decidir la acción por cumplimiento de contrato interpuesta, corresponde ahora determinar a que Órgano Jurisdiccional le ha sido atribuido el conocimiento de este tipos de acciones, cuando su cuantía se encuentre dentro de los límites en que la misma ha sido fijada por la parte accionante.
Así las cosas, el artículo 23 numeral 2 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, al regular la competencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia para casos como el de autos, dispone lo siguiente:
La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es competente para conocer de:
(…omissis…)
2. Las demandas que ejerzan la República, los estados, los municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación en la cual la República, los estados, los municipios u otro de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía excede de setenta mil unidades tributarias (70.000 U.T.), cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad.
(…omissis…)
(Subrayado de este Juzgado)
En efecto, de la totalidad de unidades tributarias resultantes de la cuantía estimada por la parte demandante en su escrito libelar, así como de aquellas que determinan la competencia de la Sala Político Administrativa, estima este Juzgado Superior que la máxima instancia judicial de la Jurisdicción Contencioso Administrativa es la llamada a conocer y decidir la presente causa, en virtud de que la cuantía de ésta última excede de las setenta mil unidades tributarias (70.000 U.T.), aunado a que el conocimiento de la acción interpuesta no está atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad.
Delimitado lo anterior, debe necesariamente concluirse que no se encuentran dados los supuestos necesarios para conocer la presente acción; por lo que, resulta forzoso declarar la incompetencia de este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, para entrar a conocer en primera instancia la demanda por cumplimiento de contrato interpuesta por sociedad mercantil CVA Empresa Comercializadora De Insumos y Servicios Agrículoas, S.A., adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, y así se decide.
En consecuencia, este Juzgado Superior, de conformidad con el artículo 23 numeral 2 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en concordancia con el artículo 26 numeral 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo, declina la competencia ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.
III
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, actuando en sede Constitucional, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
Su INCOMPETENCIA para entrar a conocer y decidir en primera instancia la acción por cumplimiento de contrato interpuesta por las abogados H.R., B.H., M.C. e Ydaileny Díaz, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 133.322, 108.763, 72.982 y 131.041, respectivamente, en su condición de apoderados judiciales de la sociedad mercantil CVA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y SERVICIOS AGRÍCULOAS, S.A., inscrita en el Registro mercantil VII de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 22 de julio de 2005, bajo el Nº 27, tomo 535-A-VII, con reforma inscrita en fecha 31 de enero de 2007, bajo el Nº 37, tomo 696-A-VII, contra la sociedad mercantil INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SIL, C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en fecha 13 de septiembre de 2000, bajo el Nº 27, tomo 153-A, y solidariamente a la sociedad mercantil UNIVERSAL DE SEGUROS C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 18 de agosto de 1992, bajo el Nº 7, tomo 14-A, con modificación inscrita en el mismo Registro Mercantil, bajo el Nº 67, tomo 71-A, en fecha 26 de septiembre de 2000, e inscrita en la Superintendencia de Seguros, en fecha 29 de octubre de 1993, bajo el Nº 111.
Se DECLINA LA COMPETENCIA ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con el artículo 23 numeral 2 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en concordancia con el artículo 26 numeral 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo.
Remítase oportunamente el presente expediente, una vez vencido el lapso establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil.
No hay condenatoria en costas en virtud de la naturaleza del presente fallo.
Publíquese, regístrese y déjese copia conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dictada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en Barquisimeto, a los veinticuatro (24) días del mes de enero del año dos mil once (2011). Años: 200º de la Independencia y 151º de la Federación.
La Jueza,
M.Q.B.
La Secretaria Temporal,
P.B.M.
MQ/Lefb.-
